工程监理合同
合同编号:___________
委托人(以下简称甲方):____________________统一社会信用代码 / 身份证号:____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________
监理人(以下简称乙方):____________________统一社会信用代码:____________________资质等级:____________________资质证书号:____________________地址:____________________法定代表人:____________________联系电话:____________________
第一条 工程概况
- 工程名称:____________________
- 工程地点:____________________
- 工程内容:____________________(详细描述工程规模、结构形式、建筑面积等)
- 工程总投资:人民币(大写)元整(¥)
- 工程工期:自______年______月______日至______年______月______日
第二条 监理范围与内容
- 监理范围:□施工阶段监理 □设计阶段监理 □保修阶段监理 □全过程监理(具体范围详见附件一《监理范围清单》)。
- 监理内容:
- 质量控制:监督施工质量,验收分部分项工程,处理质量问题。
- 进度控制:审核施工进度计划,督促按计划实施,处理工期延误。
- 投资控制:审核工程量及价款,控制工程变更费用。
- 合同管理:监督合同履行,协调合同争议。
- 安全管理:检查施工现场安全措施,督促整改安全隐患。
- 信息管理:整理监理资料,编制监理报告。
第三条 监理周期
- 监理服务期限:自______年______月______日起至______年______月______日止,共计______天。
- 若工程延期,甲方需提前______日书面通知乙方,监理周期相应顺延,费用另行协商。
第四条 监理费用与支付
- 监理费用:
- 收费标准:按工程总投资的______% 计取,即人民币(大写)元整(¥);
- 或按建筑面积收费:______元 / 平方米,总计人民币(大写)元整(¥)。
- 支付方式:
- 预付款:合同签订后______日内,支付监理费总额的______%,即人民币______元。
- 进度款:工程完成至______% 时,支付监理费总额的______%,即人民币______元。
- 竣工款:工程竣工验收合格后______日内,支付至监理费总额的______%,即人民币______元。
- 尾款:监理服务期满后______日内,支付剩余______% 监理费,即人民币______元。
- 支付账户:乙方指定收款账户为____________________,开户行:,户名:。
第五条 双方权利与义务
甲方权利与义务
- 有权要求乙方按合同约定履行监理职责,对不合格监理服务提出整改要求。
- 提供工程相关文件、资料及施工条件,协助乙方开展监理工作。
- 按合同约定支付监理费用,及时答复乙方提出的合理要求。
- 协调乙方与施工单位、设计单位等的关系。
乙方权利与义务
- 有权要求甲方提供履行监理职责所需的文件资料和工作条件。
- 按照国家法律法规、工程建设标准及合同约定实施监理,确保监理工作质量。
- 选派具备相应资质的监理人员,未经甲方同意不得更换项目总监。
- 定期向甲方提交监理报告,及时报告工程质量、进度、安全等重大问题。
- 对监理过程中知悉的商业秘密保密,未经甲方同意不得泄露。
第六条 违约责任
- 甲方违约:
- 未按合同约定支付监理费用,每逾期一日,按未付金额的______% 支付违约金。
- 未提供必要工作条件导致监理工作延误,工期顺延并赔偿乙方损失。
- 乙方违约:
- 未按合同约定履行监理职责,造成工程质量问题或工期延误,应承担赔偿责任。
- 监理人员玩忽职守或违规操作,乙方需更换人员并承担相应损失。
第七条 争议解决
本合同履行过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成的,按下列第______种方式解决:
- 提交____________________仲裁委员会仲裁;
- 依法向工程所在地人民法院起诉。
第八条 其他条款
- 本合同自双方签字(盖章)之日起生效,一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。
- 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
- 附件包括:
- 附件一:《监理范围清单》
- 附件二:《监理人员名单及资质证书》
- 附件三:《监理工作制度》
甲方(盖章):____________________法定代表人(签字):____________________签订日期:______年______月______日
乙方(盖章):____________________法定代表人(签字):____________________签订日期:______年______月______日
此合同范本依据《建设工程监理规范》(GB/T 50319-2013)及相关法律法规制定,适用于各类建设工程监理项目。签订前请核实乙方监理资质,明确监理范围及责任边界。若需调整监理费用计算方式或补充特殊条款,可另行协商约定。